江门市江海区人民法院礼乐人民法庭办公楼工程施工招标公告_新闻中心

江门市江海区人民法院礼乐人民法庭办公楼工程施工招标公告

http://www.sina.com.cn 2006年06月01日09:33 南方日报

1、江门市江海区人民法院的礼乐人民法庭办公楼项目，已由江海区发展改革局批准建设，批准文号为:江海发改［2006］17号。现决定对该工程项目进行公开招标，选定承包人。2、本次招标工作项目的概况如下:建设规模:1143.5m2；投资额:约143万元；资金来源和落实情况:已落实；招标范围、标段:工程施工招标，一个标段；工程建设地点为:江门市礼乐镇；总工期120日历天；工程质量要求符合一次性通过验收标准。3、投标申请人须是具备房屋建筑工程施工总承包三级或以上资质的法人或其他组织。4、投标申请人可以从江门市建设工程交易中心处办理报名及获取资格预审文件，时间为2006年6月1日至6月7日，每天上午8时30分至11时30分，下午2时30分至5时30分(公休日、节假日除外)。5、资格预审文件每套价为人民币300元，售后不退。6、资格预审申请书须密封后，于2006年6月9日9时30分以前送至江门市建设工程交易中心处，逾期送达的或不符合规定的资格预审申请书将被拒绝。7、报名需要提交的资料:企业资质等级证书副本、企业法人营业执照副本(原件及复印件)；项目经理证(原件及复印件)；法定代表人证明书或法人授权委托证明书以及其本人身份证(原件及复印件)。资料复印件应加盖法人公章。8、报名地点:江门市建设工程交易中心(广东省江门市江海一路83号房产大厦三楼) 　　联系人:刘于丹；联系电话:(0750)3898902 　　招标人:江门市江海区人民法院　　联系人:郑银仕、陈秋林联系电话:0750－3535146 　　招标代理机构:江门市安厦建设监理有限公司　　联系人:李继庭联系电话:(0750)3803871或13005880864 　　2006年6月1日